律伴网服务电话:4000-764-368
  • 敖长江律师 (11111) 2017-12-14 00:00
    依照《中华人民共和国合同法》第二百七十九条、《建设工程质量管理条例》第十六条的规定,建设工程竣工后,发包人应当按照相关施工验收规定对工程及时组织验收,该验收既是发包人的义务,亦是发包人的权利。承包人未经发包人同意对工程组织验收,单方向质量监督部门办理竣工验收手续的,侵害了发包人工程验收权利。在此情况下,质检部门对该工程出具的验收报告及工程优良证书因不符合法定验收程序,不能产生相应的法律效力。
  • 敖长江律师 (11111) 2017-12-14 00:00
    原告提出诉讼请求并经人民法院作出生效裁判后,又以实际争议标的额超出原诉讼请求为由,就超出的数额另行提起诉讼,系对同一争议事实再次起诉,违反一事不再理的民事诉讼原则,人民法院不应予以支持。
  • 敖长江律师 (11111) 2017-12-14 00:00
    因发包人提供错误的地质报告致使建设工程停工,当事人对停工时间未作约定或未达成协议的,承包人不应盲目等待而放任停工状态的持续以及停工损失的扩大。对于计算由此导致的停工损失所依据的停工时间的确定,也不能简单地以停工状态的自然持续时间为准,而是应根据案件事实综合确定一定的合理期间作为停工时间。
  • 敖长江律师 (11111) 2017-12-14 00:00
    鉴定机构分别按照定额价和市场价作出鉴定结论的,在确定工程价款时,一般应以市场价确定工程价款。这是因为,以定额为基础确定工程造价大多未能反映企业的施工、技术和管理水平,定额标准往往跟不上市场价格的变化,而建设行政主管部门发布的市场价格信息,更贴近市场价格,更接近建筑工程的实际造价成本,且符合《中华人民共和国合同法》的有关规定,对双方当事人更公平。
律师收到的好评 查看更多
  • 12-18
    151****6915 武汉江汉
    2017-12-18 22:15
  • 12-18
    150****4515
    2017-12-18 19:26
  • 12-18
    151****6915 武汉江汉
    2017-12-18 17:28
  • 12-18
    159****1240
    2017-12-18 16:53
  • 12-18
    151****6915 武汉江汉
    2017-12-18 16:33
  • 12-17
    139****0828 清远清新
    解釋清楚,專業。感恩
    2017-12-17 21:00
  • 12-16
    177****0407
    2017-12-16 12:00
  • 12-15
    138****7539
    2017-12-15 23:35
  • 12-15
    150****6974
    2017-12-15 23:35
  • 12-15
    157****0246
    2017-12-15 23:35
最近收到心意
  • 2017-12-18 22:12:02
      敖长江律师收到 现金心意 10
  • 2017-12-18 21:32:35
      敖长江律师收到 现金心意 50
  • 2017-12-18 17:25:36
      敖长江律师收到 现金心意 10
  • 2017-12-18 16:28:31
      敖长江律师收到 现金心意 10
  • 2017-12-17 20:38:51
      敖长江律师收到 现金心意 50
  • 2017-12-17 13:10:19
      敖长江律师收到 现金心意 50
  • 2017-12-16 14:25:58
      敖长江律师收到 现金心意 50
  • 2017-12-16 14:06:06
      敖长江律师收到 现金心意 10
  • 2017-12-16 11:56:56
      敖长江律师收到 现金心意 10
  • 2017-12-15 17:16:35
      敖长江律师收到 现金心意 10
历史最高心意
  • 2016-09-18 15:47:48
      敖长江律师收到 现金心意 800
  • 2016-05-31 18:38:52
      敖长江律师收到 现金心意 800
  • 2017-12-13 14:53:30
      敖长江律师收到 现金心意 500
  • 2015-08-31 23:11:44
      敖长江律师收到 现金心意 228
  • 2015-08-31 17:17:49
      敖长江律师收到 现金心意 168
  • 2016-07-06 20:50:11
      敖长江律师收到 现金心意 100
  • 2017-01-27 15:55:29
      敖长江律师收到 现金心意 100
  • 2016-05-13 16:19:08
      敖长江律师收到 现金心意 100
  • 2016-06-03 08:08:45
      敖长江律师收到 现金心意 100
  • 2016-07-02 09:19:28
      敖长江律师收到 现金心意 100
敖长江律师
敖长江律师(;jsessionid=D6E9E753F10A9CB83F77D917EE3422FE11111);jsessionid=D6E9E753F10A9CB83F77D917EE3422FE
执业证:1440320121002465
敖长江律师| 广东省东莞市
办公地址:东莞市东城区九龙路一号红和商厦
劳动与社会保障,刑事法律,商事,民事,房地产与建设工程
  • 律师案例:
    33914个;jsessionid=D6E9E753F10A9CB83F77D917EE3422FE
  • 心意数:
    14271份;jsessionid=D6E9E753F10A9CB83F77D917EE3422FE
  • 忠实粉丝:
    48519个;jsessionid=D6E9E753F10A9CB83F77D917EE3422FE
  • 五星好评:
    32401次;jsessionid=D6E9E753F10A9CB83F77D917EE3422FE
律伴网致力于打造中国最大的公益性在线律师咨询法律服务平台
  • 律师资质严格审核
  • 价格透明杜绝中介
  • 质量监督服务保障
© 2014 - 2017 律伴网www.lvban365.net All Rights Reserved 版权所有 粤ICP备14075423号 律伴网联系电话:4008-764-368,公益性律师在线咨询